Договор поставки №_____

г.Чебоксары							     	            «___»__________2024 г.
________________________________________________________________________, в лице ______________________________________________________________, действующего на основании ________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и Акционерное общество «Водоканал», в лице Врио директора Васильева Владимира Сергеевича, действующего на основании распоряжения министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики №253-р от 14 мая 2024 года, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.	Предмет договора

1.1.	В течение 2024 – 2025 года Поставщик обязуется поставить Покупателю сульфат аммония в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) в количестве 57 тонн, далее именуемый Товар, и организовать его доставку до указанного Покупателем пункта назначения. В случае необходимости количество Товара может быть скорректировано на 20 % дополнительной заявкой без изменения цены и проведения дополнительных конкурсных процедур.
1.2.	Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

2.	Порядок приемки Товара.

2.1. Приемка Товара по количеству, качеству, сортаменту производится в соответствии с процедурой, установленной Инструкцией Госарбитража СССР о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 и Инструкцией Госарбитража СССР о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству №П-7 в последней редакции, с учетом условий настоящего Договора.
2.2. Покупатель вправе предъявить претензии по количеству и качеству (в том числе при выявлении скрытых недостатков Товара) в сроки, установленные Инструкцией Госарбитража СССР о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 и Инструкцией Госарбитража СССР о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству №П-7 в последней редакции. 
2.3. В случае выявления недопоставки, несоответствия ассортимента поставленного Товара, согласованного Сторонами, либо поставки некачественного Товара вызов представителя Поставщика обязателен. 
О недопоставке, несоответствии ассортимента, выявленных недостатках Товара и причинах их возникновения Стороны составляют двусторонний акт. 
В случае неявки представителя Поставщика в течение 3 (трех) календарных дней с момента извещения, Покупатель вправе в одностороннем порядке составить соответствующий акт, один экземпляр которого направить в адрес Поставщика. Указанный акт является основанием для предъявления претензий Поставщику.
2.4. В случае обоснованности претензий Покупателя Поставщик в 10 (десятидневный) срок с момента получения претензии Покупателя обязуется за свой счет допоставить недопоставленный Товар, заменить некачественный Товар, либо вернуть стоимость недопоставленного или поставленного некачественного Товара (право выбора принадлежит Покупателю). Сторонами может быть дополнительно согласован иной срок выполнения требования Покупателя о допоставке, замене Товара или возврата денег.
2.5. Некачественный Товар по требованию Поставщика подлежит возврату Поставщику за счёт Поставщика.

3.	Качество Товара. Тара и упаковка.

3.1. Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с ТУ _________________.
3.2. Каждая партия Товара должна  подтверждаться папортом  качества.

4.	Срок и порядок поставки

4.1. Поставка Товара осуществляется на основании поданной Покупателем заявки на электронный адрес Поставщика по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего Договора.
4.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на основании заявки Покупателя в срок не позднее, чем в течение 10 календарных дней с момента получения заявки. Объем поставляется партиями согласно заявкам Покупателя. При этом Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате поставки Товара не менее чем за 2 (два) рабочих дня.
Место поставки Товара: Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Заовражная 70. Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с 08:00 до 15:00, по пятницам и в предпраздничные дни с 08:00 до 12:00 (по Московскому времени).

5.	Гарантийные обязательства

5.1. Поставщик принимает на себя ответственность за качество изготавливаемого и поставляемого Товара, в связи, с чем обязуется оградить Покупателя от необходимости разбирательств с изготовителем (производителем) по поводу факта и причин наличия дефектов (браков, недостатков) в Товаре.
5.2. Поставщик гарантирует качество Товара, руководствуясь государственными стандартами, техническими условиями, которые подтверждаются соответствующей документацией и нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации; Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями Таможенного Союза (гл.2 раздел 3, прил.3.2 таблица 2). 
5.3. Срок годности Товара составляет не менее 6 месяцев.
5.4. Гарантийный срок на Товар должен соответствовать,  требованиям     нормативных документов применяемых к данному виду Товара.
 5.5. Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие поставки Товара ненадлежащего качества.
 5.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Поставщик обязан исполнить требования Заказчика в срок не более 10 календарных дней с момента обнаружения недостатков. 
6.	Обеспечение исполнения договора
6.1.	Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения договора в размере    274 170 (Двести семьдесят четыре тысячи сто семьдесят) руб.  
6.2.	Требование об обеспечении исполнения договора обеспечивается Поставщиком внесенными на указанный Покупателем счет денежными средствами. 
6.3.	Возврат денежных средств внесенных в качестве обеспечения исполнения договора производится в течение 30 дней со дня полного надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору, при условии соблюдения условий договора на основании письменного требования Поставщика.
6.4.	Внесение денежных средств в обеспечение исполнения договора осуществляется с использованием следующих реквизитов:
Получатель	АО «Водоканал»	
ИНН/КПП	2130017760/213001001	
Р/С	40702810775020102092	
Наименование банка	Чувашское отделение №8613 ПАО Сбербанк г. Чебоксары	
БИК	049706609	
К/С	30101810300000000609	
Назначение платежа: обеспечение исполнения договора (указать наименование предмета договора).
6.5.	При просрочке, неисполнении и или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, при существенном нарушении условий настоящего договора Покупатель вправе во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащую уплате неустойку из сумм денежного залога. 
           
7.	Цена договора и порядок расчетов

7.1. Цена поставляемого Товара  составляет _________________ (_______________________), в том числе НДС 20% - _____________ (___________________________).
7.2. В вышеназванную цену включаются расходы на транспортировку до склада Покупателя, расходы на погрузку, разгрузку продукции, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей, связанных с выполнением договора.
7.3. Срок оплаты: после поставки каждой партии Товара Покупателю, в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения Покупателем Товара, счета-фактуры и товарной накладной. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

8. Форс – мажор

8.1. При наступлении форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, военные действия и т. п.), которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, сроки выполнения обстоятельств смещаются на срок действия этих обстоятельств.
8.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы и оказывающаяся вследствие этого неспособной выполнить обязательства по данному договору, обязана не позднее семи дней со дня их наступления в письменной форме известить другую сторону. Если обстоятельства, указанные в п. 5.1. настоящего договора длятся более 3-месяцев, каждая из сторон вправе расторгнуть договор полностью или частично.
9. Ответственность сторон

9.1. Обязательства Сторон должны выполняться надлежащим образом, в установленные сроки и в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством. 
9.2. В  случае  неисполнения  Поставщиком своих обязательств в соответствии с договором,  Заказчик вправе требовать взыскания штрафной неустойки. 
9.3. За нарушение Поставщиком обязательств по поставке Продукции в соответствии с настоящим Договором, Заказчик имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок Продукции за каждый день просрочки.
9.4. За нарушение сроков на устранение выявленных недостатков Товара – 0,1% от стоимости товара за каждый день просрочки.
9.5. Неустойка уплачивается по письменному требованию заинтересованной Стороны. Сторона, к которой предъявлено требование об уплате неустойки, обязана её уплатить в течение 20 (двадцати) дней с момента предъявления требования.
9.6. Взыскание любых неустоек (пеней, штрафов) процентов, предусмотренных законодательством РФ и (или) настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Сторон Договора от исполнения такого обязательства в натуре.
9.7. По взаимоотношениям, не урегулированным условиями настоящего договора, стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия

10.1. Возникшие в процессе исполнения договора разногласия разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Чувашской Республики – Чувашии в соответствии с действующим законодательством.
10.2. В случае неисполнения своих обязательств Поставщиком Покупатель имеет право расторгнуть данный договор в одностороннем порядке. После письменного извещения Покупателем Поставщика об этом договор считается расторгнутым.
10.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств по данному договору.

11. Реквизиты и подписи сторон

Поставщик:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
	
Покупатель:
Акционерное общество «Водоканал»
428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, 12
ИНН 2130017760
КПП  213001001
р/с 40702810775020102092
к/с 30101810300000000609 в Чувашском отделении №8613  ПАО «Сбербанк» г. Чебоксары  БИК 049706609
Тел. (8352) 57-67-87
E-mail: miheev@chvod.ru

__________________________________

________________/__________________	
Врио директора

__________________________ В.С. Васильев